Взыскали 1,8 млн по ремонту квартиры с физ. лица

Защитили права потребителя и добились полной компенсации за нарушение сроков ремонтных работ.

Суть спора

Клиент заключил договор подряда с физ. лицом, чтобы тот сделал ремонт в его квартире. Подрядчику был передан дизайн-проект квартиры и план работ. Наш клиент оплатил услуги в полном объеме.

В обозначенный срок подрядчик выполнить работы не успел. Сделанная часть работы была некачественной. Впоследствии подрядчик и вовсе перестал выходить на связь. Клиент решил искать новых работников, а с нынешнего взыскивать денежные средства в размере 696 933 рублей.

Ход дела

В ходе судебного разбирательства мы доказали, что договор был заключен с физ. лицом, а подрядчик вел предпринимательскую деятельность без образования юр. лица. В таком случае на данные отношения распространяется Закон о защите прав потребителей. Мы дополнительно взыскали с ответчика: неустойку, штраф, компенсацию морального вреда.

Решение суда

Суд удовлетворил наши требования. Помимо неустойки нам удалось взыскать сумму арендных платежей (175 тыс. рублей), так как клиент понес убытки, арендуя квартиру в связи с незаконченным ремонтом. Редкий прецедент, обычно в этом требовании отказывают. Таким образом, вместо 700 тыс. рублей мы взыскали в 1,8 млн. рублей в пользу клиента.